Закупка № 0173200001421001341

Выполнение работ по строительству объекта: «Строительство вертолетной площадки на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница им. В.М. Буянова Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, ул. Бакинская, вл. 26»

Начальная (максимальная) цена контракта
97 412 619 
Этап закупки
Конкурс завершен
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства
Федеральный закон
№ 44-ФЗ
Регион
Москва
Федеральный округ
Центральный федеральный округ

Добавить заметку


Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта
97 412 619
Валюта
Российский рубль
Источник финансирования

Порядок размещения закупки

Дата и время публикации извещения
20.09.2021 00:00
Дата и время начала подачи заявок
20.09.2021 00:00
Дата и время окончания подачи заявок
04.02.2022 00:00
Дата и время подведения итогов
не задано

Контактная информация

Заказчик
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
ИНН \ КПП
7704515009 \ 770101001
ОГРН
01732000014
Адрес места нахождения
Российская Федерация, 105062, Москва, Макаренко, 4/1
Почтовый адрес
Российская Федерация, 105062, Москва, Макаренко, 4/1
Контактное лицо
Одно Служба окно
Электронная почта
mostender@mos.ru
Телефон
+7 (495) 957-99-77
Факс
+7 (495) 957-99-77

Объект закупки

Объект закупки отсуствует

Документы закупки

Недоступно на текущем тарифном плане

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок
20.09.2021 14:34
Дата и время окончания подачи заявок
04.02.2022 10:00
Место подачи заявок
АО «ЕЭТП»
Порядок подачи заявок
В соответствии с документацией

Преимущества, требования к участникам

Требования к участникам
1. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
3. Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг
город Москва, улица Бакинская, дом 26
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
150 календарных дней с момента заключения контракта

Обеспечение заявок

Размер обеспечения заявок
4 870 630.96 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
В соответствии с правилами и порядком, определенными оператором электронной торговой площадки с использованием специального счета, открытого участником закупки в одном из банков, перечень которых утвержден распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2018 г. № 1451-р «Об утверждении перечня банков в соответствии с ч. 10 ст. 44 и ч. 5 ст. 84.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ»
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта
p/c 03224643450000007300, л/с 2105441000451804, БИК 004525988

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта
29 223 785.77 Российский рубль
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта
Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта, которое может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Безотзывная банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований ст. 368-378 ГК РФ, постановления Правительства РФ от 08.11.2013 №1005. В тексте безотзывной банковской гарантии должно быть предусмотрено: -право заказчика представлять требование, в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, об уплате денежной суммы и/или ее части по банковской гарантии в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения генподрядчиком (исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных ч.15 ст.44 Закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ; -обязанность банка уплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки; -изменения и дополнения, вносимые в контракт, не освобождают банк от исполнения обязательств по банковской гарантии; -все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по банковской гарантии должны разрешаться в Арбитражном суде города Москвы. Срок внесения обеспечения до момента заключения контракта.
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
p/c 03224643450000007300, л/с 2105441000451804, БИК 004525988

Предоставление документации

Официальный сайт, на котором размещена документация

Закупка № 0173200001421001341

Результаты определения поставщика

Информация отсутствует